8 919 725 52 84

mosarbitr.sud@gmail.com
Главная » Примеры из практики » Дело о взыскании задолженности и неустойки с подрядчика в соответствии с обяза...

Дело о взыскании задолженности и неустойки с подрядчика в соответствии с обяза…

« Назад


Информация

2015 год, Арбитраж, Первая инстанция

Применены статьи: 309, 310, 425, 333, 740 ГК РФ

Ход дела

Строительная компания обратилась в Арбитражный суд с требованием взыскать с ОАО (Заказчика работ) задолженность по оплате выполненных строительных работ, а также неустойку, предусмотренную условиями договора. В ходе рассмотрения дела было выявлено, что между истцом и ответчиком был заключен договор подряда на строительство транспортной развязки. Истец (Исполнитель) свои договорные обязательства выполнил в полном объеме без нарушений сроков, о чем уведомил Заказчика (Ответчика) в установленном договором порядке. Заказчик работу принял, в подтверждение чего были подписаны все необходимые документы (Акты приема-сдачи работ).

Однако, несмотря на это, оплата в полном объеме на счет Исполнителя так и не поступила, хотя, согласно условиям договора, Заказчик обязан был оплатить выполненные работы в течение 30 банковских дней с момента подписания Акта выполненных работ. Таким образом, требования Истца заключались во взыскании задолженности с вычетом произведенных платежей, а также неустойки за просрочку оплаты, предусмотренной условиями договора.

Ответчик претензии не оспорил, однако счел целесообразным провести перерасчет неустойки – так, как полагает, что ее размер несоразмерен последствиям нанесенного ущерба.

Таким образом, заслушав стороны спора и изучив предоставленные в качестве доказательной базы документы, а также приняв во внимание устное пояснение истца о том, что он считает вполне справедливым перерасчет неустойки, так как находится с ответчиком в партнерских отношениях, а задолженность к моменту рассмотрения иска значительно сократилась, Суд принял решение удовлетворить иск частично и взыскать с Ответчика полную сумму задолженности, сумму неустойки с учетом перерасчета и судебные издержки.

Получите бесплатную консультацию!

Если у Вас возникли какие-либо вопросы или Вы хотите получить консультацию:

Звоните: 8 919 725 52 84

Пишите: mosarbitr.sud@gmail.com

Приезжайте: г. Москва, ул. Семеновская площадь, 1А

Оставьте заявку, и мы перезвоним Вам в течение 10 минут

Обращайтесь! И вместе мы решим все Ваши проблемы