8 919 725 52 84

mosarbitr.sud@gmail.com
Главная » Примеры из практики » Апелляция по решению о взысканию неустойки по договору строительного подряда

Апелляция по решению о взысканию неустойки по договору строительного подряда

« Назад


Информация

2015 год, Арбитраж, Апелляция

Применены статьи: 309, 310, 330 ГК РФ, ст.269 АПК

Постановление 09АП-5535

Ход дела

Апелляционный суд в составе судей вынес решение относительно взыскания с ответчика определенной установленной суммы после длительного разбирательства. В суд была подана жалоба относительно неуплаты долга ответчиком в соответствии с договоренностями, указанными в договоре, подписанным обеими сторонами.

Строительная компании утверждала, что не получила в полноми объеме вознаграждение за проделанную работу. Истец обратился в суд для дальнейшего разбирательства с целью получить неустойку. Пеня за просроченную пошлину может составлять в размере 0,1% от общей суммы, однако не более 10% той стоимости, которая указана в договоре (решение принимается в соответствии с п. 4.5).

Размер неустойки был просчитан истцом, после чего сумма к выплате была проверена судом, а также была признана правильной, что позволяет удовлетворить жалобу истца, обязывая ответчика выплатить задолженность.

В процессе принятии окончательного решения судом не рассматривается основания для применения статьи 333 ГКР Российской Федерации, в котором говорится про возможном уменьшении неустойки, так как со стороны ответчика не было заявлений об опровержении и несогласии с постановлением суда.

Получите бесплатную консультацию!

Если у Вас возникли какие-либо вопросы или Вы хотите получить консультацию:

Звоните: 8 919 725 52 84

Пишите: mosarbitr.sud@gmail.com

Приезжайте: г. Москва, ул. Семеновская площадь, 1А

Оставьте заявку, и мы перезвоним Вам в течение 10 минут

Обращайтесь! И вместе мы решим все Ваши проблемы